КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ОБРАЗЕЦ Печать E-mail

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ


                Утверждаю

ДИРЕКТОР

_______________ФИО

«_____»____________20___                                                                            Экз. №_____        


КОНКУРСНАЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Регламентирует порядок проведения  открытого конкурса

№ ______

по размещению заказа на _____________________
___________________________________________

г. __________________

                                                                      20___ г.

Раздел I.
  Приглашение к участию в конкурсе

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

                                                                                             

           

         _______________ (далее – Заказчик) приглашает к участию в открытом конкурсе по размещению заказа на выполнение работ по ______________________________________________.

         Участником размещения заказа могут быть любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Полная информация о конкурсе указана в Информационной карте конкурса. Заинтересованные лица могут получить комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.  

       Конкурсная документация размещена в сети «Интернет» на сайте www.zakupki.gov.ru

Наша организация выполняет функции по организации и проведению конкурса (далее – Организатор конкурса).

        На бумажном носителе документация предоставляется на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме и доверенности организации, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления  по адресу: ____________________________________________________________________________________.

       Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет по адресу Заказчика в присутствии пожелавших участвовать в этом представителей участников размещения заказа, представивших доверенность на право присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками.

      Адрес заказчика: __________________________________________________________

      Контактные лица: _____________________________, тел. (_____) ________________,

                            ______________________________, тел. (_____) ________________,

РАЗДЕЛ II. Общие условия проведения конкурса

1. Общие сведения

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена  в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ.

1.2. Наша организация, обладая средствами, источником которых является федеральный бюджет, проводит конкурс с целью заключения государственного контракта согласно приведенным условиям контракта и заказом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.3. К участнику размещения заказа (далее – участнику) устанавливаются следующие обязательные требования:

-  соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

-  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

-  неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

-  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

-  отсутствие в предусмотренном реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

1.4. Для участия в конкурсе участник должен своевременно подготовить и подать заявку на участие в Конкурсе (далее – заявку).

1.5. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки. Организатор конкурса не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Конкурса.

1.6. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса, но не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2. Конкурсная документация

2.1.Конкурсная документация включает:

-  приглашение к участию в конкурсе;

-  общие условия проведения конкурса;

-  информационную карту конкурса;

-  проект государственного контракта;

-  образцы форм для заполнения участниками размещения заказа;

2.2.      Предполагается, что Участник изучит все инструкции, формы, условия и технические требования, содержащиеся в конкурсной документации. Неполное представление информации, представление недостоверной информации, запрашиваемой в конкурсной документации, или же подача заявки на участие в конкурсе, не отвечающей всем требованиям конкурсной документации, представляют собой риск Участника и дают право Организатору Конкурса отклонить такую заявку на участие в конкурсе.

2.3.      Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

2.4.      Для получения настоящей конкурсной документации в печатном виде Участник должен обратиться в адрес Заказчика с просьбой предоставить комплект конкурсной документации. Запрос должен быть выполнен на бланке организации в письменной форме.

2.5.      Если Участник получил комплект конкурсной документации иным способом, чем это указано в пункте 2.4, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким Участником информации о разъяснении и изменении конкурсной документации.

2.6.      Любой Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении содержания конкурсной документации, вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении конкурсной документации.

2.7.      Организатор Конкурса ответит на любой запрос, связанный с разъяснением конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.8.      Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию, но не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

2.9.      Участники, получившие конкурсную документацию, уведомляются о внесенных изменениях в письменной форме.

2.10.  Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью конкурсной документации.

   3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1.            Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой Заявкой на участие в конкурсе, которыми обменялись Участник и Организатор Конкурса, должны быть представлены на языке, указанном в информационной карте.

3.2.            Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

а) сведения и документы об Участнике, подавшем заявку:

-  фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

-        выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

-  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;

б) предложение о функциональных и качественных характеристиках товара, о качестве работ,    услуг и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта. А также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к таким товару, работам, услугам;

в) документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе

3.3.            Цены должны быть выражены в валюте, указанной в информационной карте.

3.4.Цены, предлагаемые Участником, должны оставаться фиксированными в течение всего срока выполнения государственного контракта, и не меняться ни при каких обстоятельствах. Заявка на участие в конкурсе, позволяющая корректировать цены, будет рассматриваться как не отвечающая условиям Конкурса и отклоняться.

3.5.            Цена контракта должна рассчитываться с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.6.Конкурсные заявки остаются в силе в течение срока, указанного Участником в своей конкурсной заявке, согласно требованиям, установленным в информационных картах конкурсной заявки.

3.7.            Заявки, а также иные документы, которыми обмениваются Заказчик и участники размещения заказа, оформляются в письменном виде.

   4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.2.Заявки на участие в конкурсе могут быть заполнены от руки, а также печатным способом, в том числе с использованием средств вычислительной техники.

Заявка на участие в конкурсе должна быть составлена на русском языке.

При заполнении заявок на участие в конкурсе допускается использовать только чернила (пасту) синего цвета.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должна быть надлежащим образом оформлены и подписаны участниками размещения заказа, уполномоченными представителями участников размещения заказа и скреплены печатью (для организаций и индивидуальных предпринимателей).

Весь комплект материалов и документов, представляемых в заявке на участие в конкурсе, должен быть пронумерован, прошит и скреплен подписью, печатью участника размещения заказа, уполномоченного представителя участника размещения заказа (для организаций и индивидуальных предпринимателей).

4.3.Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими заявку на участие в конкурсе.

4.4.Все документы, которые имеют юридическую силу, должны быть представлены копиями, заверенными уполномоченным лицом участника размещения заказа и печатью (такие как устав, учредительный договор, лицензии, сертификаты т.д.), справки и документы из государственных органов должны быть представлены оригиналами.

4.5.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

4.6.Конверт должен быть:

-  адресован Организатору Конкурса;

-  содержать наименование открытого конкурса (при наличии – номер лота), на участие в котором подается данная заявка и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указать время и дату, указанные в информационной как срок вскрытия конвертов с конкурсными заявками).

4.7.Желательно указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя отчество (для физического лица) участника конкурса.

4.8.Если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан должным образом, такой конверт передаётся Заказчиком участнику размещения заказа для приведения в соответствие с требованиями настоящей конкурсной документации.

4.9.Если конверт не запечатан, Организатор Конкурса не несет никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

4.10.        Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение времени и в порядке указанном в Информационной карте.

4.11.        Все заявки на участие в конкурсе должны быть получены Организатором Конкурса не позднее, чем время и срок, указанные в Информационной карте.

4.12.        Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

 

   5. Вскрытие, РАССМОТРЕНИЕ и оценка Заявок на участие в конкурсе

5.1.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется по адресу, указанному в Информационной карте. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указаны в Информационной карте.

5.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители      вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.3. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляет не более двадцати дней со дня   вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией  принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

5.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях.

5.6. В срок не более десяти дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, указанными в Информационной карте и в порядке, установленном конкурсной документацией.

5.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта.

   6. Заключение ГОСУДАРСТВЕННОГО контракта

6.1.Государственный контракт заключается с Участником конкурса, признанным победителем.

6.2.Государственный контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной победителем конкурса, и в конкурсной документации, с учетом законодательства РФ.

6.3.Победитель конкурса в течение срока, указанного в информационной карте конкурса  с момента получения проекта контракта от Заказчика обязан представить Заказчику подписанный контракт. Заказчик вправе обратиться в суд с иском  о понуждении заключения контракта, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта.

 6.4.Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Подрядчиком  вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.5. Результаты проведения конкурса размещаются в официальном печатном издании и на официальном сайте.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1. Если требуется в информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

7.2. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства.

7.3. В качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «банк-клиент», должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

7.4. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена к участию в конкурсе.

7.5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается в течение пяти дней со дня:

    принятия заказчиком решения об отказе от конкурса;

    поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе;

    подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, если заявки на участие в конкурсе были получены после окончания приема конвертов с заявками;

   подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

7.6. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается в течение пяти рабочих дней со дня:

   подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

    заключения государственного контракта с победителем конкурса участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер или с таким участником конкурса;

  заключения государственного контракта победителю конкурса.

7.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в случае:

   - уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта;

   - уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта;

    - непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту.

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

8.1. Если в информационной карте конкурса установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения государственного контракта на указанную в Информационной карте сумму.

8.2. Обеспечение исполнения государственного контракта может быть предоставлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления на расчетный счет заказчика денежных средств в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

8.3. Если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.          

РАЗДЕЛ III. Информационная карта конкурса.

Данный раздел содержит информацию о конкретном конкурсе по соответствующим пунктам раздела II. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями раздела II.

1

Заказчик/Организатор Конкурса: ___________________________________

2

Источник финансирования: федеральный бюджет

3

Адрес Заказчика: _____________________________________________________________

Контактные лица:

по вопросам оформления заявки:  __________________________, телефон (_____) _______;

                                                           __________________________, телефон (_____) _______;

по техническим вопросам:  __________________________, телефон (_____) _______;.

4

Предмет конкурса:

В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к проекту государственного контракта).

5

Место выполнения работ:

6

Конкурс состоит из одного лота.

Начальная (максимальная) цена контракта: 16 000 000,00 руб.

7

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: денежные средства в размере 1 600 000,00 руб. должны быть перечислены на расчетный счет Заказчика:

р/с ________________; л/с __________ в ГРКЦ  ГУ Банка России по ___________,г.____________. БИК ___________, ИНН ___________/КПП _________ УФК по _________________________________________

8

Сроки поставки и строительства:

начало выполнения работ – дата поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика,

строительно-монтажные работы и поставка оборудования осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ (приложение 2 к проекту государственного  контракта)

окончание работ –  не позднее _____________________.

9

Сроки и форма оплаты.

 Оплата по государственному контракту осуществляется в два этапа. Аванс в размере 30 % стоимости оборудования и монтажных работ оплачивается в течении 10 дней после предоставления счета Подрядчиком. Окончательная оплата по государственному контракту осуществляется в течении 10 дней после подписания сторонами акта сдачи- приемки выполненных работ. Форма оплаты – платежное поручение.

10

Обязательные требования к Участникам:

-      соответствие требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

-      непроведение ликвидации или непроведение в отношении участника размещения заказа процедуры банкротства;

-      неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

-      отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

-      отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11

Разъяснения положений конкурсной документации: по запросу Участника, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

12

Язык заявки: русский.

13

Содержание заявки на участие в конкурсе:

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте в соответствии с требованиями конкурсной документации.

В состав заявки на участие в конкурсе входят следующие документы, которые предлагается заполнить и представить участникам размещения заказа:

1) заявка на участие в конкурсе (по форме приложения №1 к конкурсной документации);

2) сведения об участнике размещения заказа (по форме приложения №2 к конкурсной документации), заверенное подписью руководителя и печатью организации;

3) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающие заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа;

5) предложение о технических и функциональных характеристиках предлагаемого оборудования (комплектующих) (в соответствии с техническим заданием – приложение 1 к проекту государственного контракта);

6) предложение о цене выполняемых работ, оборудования, предлагаемого к поставке (в виде укрупненного сметного расчета строительства _________________ и поставки оборудования);

7) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

8) контрольный экземпляр эксплуатационной документации, заверенный оригинальной печатью организации-поставщика. Участник размещения заказа может представить дополнительную техническую документацию (справочные материалы, распечатки сайтов Интернета, расширенные технические характеристики и т.д.);

9)организационно-техническое предложение:

9.1. Наименование и описание выполняемых работ. Участник размещения заказа приводит наименование и описание выполняемых работ (не более 3 страниц)

9.2. Выполнение требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований Заказчика. Участник размещения заказа приводит перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства работ и приемки ремонтно-строительных работ, санитарных и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в настоящей конкурсной документации.

9.3. Срок и объем представления гарантий качества выполняемых работ. Участник размещения заказа приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ.

9.4. Применяемые технологии. Участник размещения заказа приводит описание применяемых технологий и технических решений, методов производства работ и контроля их качества.

9.5. Решения по организации работ. Участник размещения заказа описывает, какие организационные решения будут использоваться, в том числе в части организации контроля качества работ и материалов.

9.6. Материально-техническое обеспечение выполнения работ. Участник размещения заказа описывает, какие материально-технические ресурсы  (оборудование, инвентарь, приборы, инструменты и материалы, по возможности указывая производителя и модель (марку) изделия), будут использоваться для выполнения.

10) Опись документов заявки на участие в конкурсе.

При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Положения в заявке участника размещения заказа не должны противоречить другим положениям заявки данного участника.

14

Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого оборудования, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

- общее описание решения;

- описание элементов решения и узлов системы.

В техническом задании (приложение 1 к проекту государственного контракта) приводятся технические требования к выполняемым работам, предлагаемому оборудованию

15

Требования к качеству выполняемых работ, техническим характеристикам оборудования, требования к его безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) оборудования, требования к размерам, упаковке, отгрузке оборудования и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, поставляемого оборудования Заказчику.

    Качество выполняемых работ, поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, изложенным в техническом задании (приложение 1 к проекту государственного контракта)

Условия гарантийного обслуживания оборудования определяются в соответствии с требованиями к гарантийному обслуживанию изложенными в техническом задании (приложение 1 к проекту государственного контракта).

16

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества оборудования, работ, услуг, к обслуживанию оборудования, к расходам на эксплуатацию оборудования (при необходимости).

Срок гарантии качества оборудования и гарантии качества выполненных работ должен быть не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков.

Условия гарантийного обслуживания оборудования определяются в соответствии с требованиями к гарантийному обслуживанию изложенными в техническом задании (приложение 1 к проекту государственного  контракта).

17

Предложение о цене Контракта должно быть представлено в виде укрупненного сметного расчета строительства РРЛ и поставки оборудования.     

18

Валюта, в которой выражены цены: российский рубль.

19

Формирование цены контракта.

Цена работ период действия государственного контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей входит в стоимость государственного контракта.

В случае если участником размещения заказа предлагается значительное снижение начальной цены контракта более чем на 10 %, участник размещения заказа должен представить соответствующее обоснование. Обоснование снижения стоимости выполнения работ проводится с определением источников снижения начальной цены, оно должно быть указано по конкретным статьям и структуре затрат.

20

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: __________________________________, с 9:00 до 12:30, с 14:00 до 17:00.

21

Дата и время начала приема заявок:  29.10.20__ г. 9 час. 00 мин.

Дата и время окончания приема заявок:  29.11.20__ г. 10 час. 00 мин.

22

Место вскрытия конвертов с заявками: ____________________________________________

23

Дата и время вскрытия конвертов с заявками:  29.11.20__ г. 11 час. 00 мин.

24

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

1)         цена контракта;

2)         расходы на техническое обслуживание оборудование;

3)         сроки (периоды) выполнения работ;

4)         срок предоставления гарантии качества работ;

5)         срок предоставления гарантии качества оборудования;

6)         объём предоставления гарантии качества:

- время реагирования на гарантийный случай;

- время замены вышедшего из строя оборудования.

25

Метод оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:

Неценовые критерии оценки

Максимальные бальные оценки

1. Расходы на техническое обслуживание оборудование

20 баллов

Стоимость расхода на тех.обслуживание, предложенное  участниками конкурса  сводится к расчету Коэффициента, который расчитывается отношением  минимальной  предложенной  цены Участника к цене рассматриваемого Участника.

Где С – цена технического обслуживания за год, предложенная участником,

n -  номер участника,

min – наименьшая предложенная цена,

К – коэффициент.

Балл определяется отношением максимального балла к рассчитываемому  Коэффициенту  Участника

где

                 P – набранный балл

                  n – номер участника

                  Os – наличие обоснованного расчета на послегарантийное обслуживание (1 – если расчет приведен, 0-если расчета нет)

2. Сроки (периоды)  выполнения работ

5 баллов

2.1. Точное соответсвие установленных сроков выполнения работ

0 баллов

2.2. Сокращение общих сроков выполнения работ на 10 календарных дней

1 балл

2.3. Сокращение общих сроков выполнения работ на 10-20 календарных дней

3 балла

2.4. Сокращение общих сроков выполнения работ на 20-30 календарных дней

5 баллов

3. Срок предоставления гарантии качества работ

5 баллов

3.1. Срок гарантии до 2-х лет

0 баллов

3.2. Срок гарантии от 2-х лет до 4-х лет

От 1 до 3 баллов

3.3. Срок гарантии свыше 4-х лет .

5 баллов

4. Срок предоставления гарантии качества оборудования

5 баллов

4.1. Срок гарантии до 2-х лет

0 баллов

4.2. Срок гарантии от 2-х лет до 4-х лет

От 1 до 3 баллов

4.3. Срок гарантии свыше 4-х лет

5 баллов

5. Объём предоставления гарантии качества

15 баллов

5.1. Время реагирования на гарантийный случай

7 баллов

5.1.1. Свыше 6-ти часов

0 баллов

5.1.2. От 3-х до 6-ти часов

2 балла

5.1.3. До 3-х часов

7 баллов

5.2. Время замены вышедшего из строя оборудования

8 баллов

5.2.1. От 2-х до 5-ти календарных дней

2 балла

5.2.2. До 2-х календарных дней

8 баллов

По результатам оценки каждая  заявка  в  конкурсе  получает  суммарную оценку по неценовым критериям,  выраженную  в  баллах   (неценовой балл (НБ)). Неценовые критерии в  сумме  не  могут  превышать   значения 50 баллов.       

Оценка  с  учетом  критерия  цены  контракта   (ценовой     балл (ЦБ)) рассчитывается на основании отношения  минимальной  предложенной  цены Заявки к цене оцениваемой Заявки:

ЦБ=Цmin /Цi х В                    

Где: ЦБ – ценовой балл; Цmin – минимальная  предложенная  цена;  

Цi –цена оцениваемой заявки; В -  максимальное  значение  ценового  балла,

которое присваивается Заявке с наименьшей ценой (В = 50).            

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценовых и неценовых баллов по следующей формуле: СБ = НБ + ЦБ                  

     Заявке, которая по результатам оценки получает максимальный  суммарный балл, присваивается первый  номер.  Последующие  номера  присваиваются Заявкам по мере уменьшения суммарного балла.                         

    Победителем конкурса признается  участник  конкурса,  заявке  которого присвоен первый порядковый номер.                                                                              

26

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ  Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

27

Государственный контракт.

Срок подписания проекта государственного контракта победителем конкурса и предоставление подписанного государственного контракта Заказчику – не более 12 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Проект государственного контракта является неотъемлемой частью конкурсной документации и предоставлен в приложении № 4 к конкурсной документации.

До подписания государственного контракта в техническое задание (приложение № 1 к государственному контракту) вносится организационно-техническое предложение, предложенное победителем в конкурсной заявке.

До подписания государственного контракта победитель конкурса обязан представить подробный расчет сметы затрат на строительство радиорелейной линии связи (далее РРЛ) таможенного поста МАПП Куйбышево (приложение 3 к государственному контракту). В смету должны входить затраты на все выполняемые работы и все поставляемое оборудование, согласно Технического задания (приложение 1 к государственному контракту) и в соответствии с конкурсной заявкой победителя конкурса.

До подписания государственного контракта победитель конкурса, совместно с Заказчиком, должен составить Календарный план выполнения работ (приложение 2 к Государственному контракту)

28

Обеспечение выполнения государственного контракта:

В случае победы в конкурсе до заключения государственного контракта в течение 5 дней необходимо предоставить обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в виде банковской гарантии или страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5 000 000 руб.

На бланке организации                                                                                                  

                Приложение №1

к  пункту13(1) раздела III  Конкурсной документации

 по размещению заказа на строительство _________________ 

Дата, исх. Номер                                                                            

Директору заказчика _________________________

                                                            

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с Таганрогской таможней государственного контракта на _________________ _____________________________________________________________________________________

(наименование работ по предмету конкурса)

  1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

____________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа и его юридический адрес)

в лице_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность руководителя)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящую Заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Примечание

1

Цена контракта

руб.

2

Расходы на техническое обслуживание оборудования за год.

руб.

3

Сроки (периоды) выполнения работ

дней

4

Срок предоставления гарантии качества работ

месяцев

5

Срок предоставления гарантии качества оборудования

месяцев

6

Объём предоставления гарантии качества

6.1

Время реагирования на гарантийный случай

часов

6.2

Время замены вышедшего из строя оборудования

дней

3. Мы ознакомлены с материалами (технической частью конкурсной документации), влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости Контракта.  

5. Настоящей Заявкой подтверждаем, что против

____________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________% (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами государственного контракта мы берем на себя обязательства подписать контракт с ___________________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок, указанный в конкурсной документации.

7. Мы извещены о включении сведений о

___________________________________________________________________________________ 

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

8. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

9. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи.

Руководитель организации ____________________________________(Ф.И.О.)

(подпись)

                                                                                 М.П.

Приложение №2

к пункту 13(2) раздела III  конкурсной документации

по размещению заказа на __________________________

Сведения об участнике размещения заказа

Для юридического лица:

№ п/п

Наименование

Сведения об Участнике

1.   

Полное фирменное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы

2.   

Сокращенное фирменное наименование юридического лица, с указанием организационно-правовой формы

3.   

Адрес (место нахождения)

4.   

Почтовый адрес

5.   

Контактный телефон

6.   

ИНН

7.   

КПП

8.   

ОКПО

9.   

ОКВЭД

10.            

Банковские реквизиты

11.            

Местонахождение банка, в котором открыт расчетный счет участника размещения заказа, и контактные телефоны сотрудников банка, обслуживающих данный счет

12.            

Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица – участника размещения заказа (паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии, адрес его места жительства, контактный телефон)

13.            

Фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право по доверенности действовать от имени юридического лица – участника размещения заказа (паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии, адрес его места жительства, контактный телефон)

14.            

Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)

Для физического лица:

№ п/п

Наименование

Сведения об Участнике

1

Фамилия, имя, отчество

2

Паспортные данные

3

Дата, место рождения

4

Сведения о месте жительства

5

Номер контактного телефона

6

ИНН

7

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник зарегистрирован в качестве налогоплательщика

8

Наименование и местонахождение банка, в котором открыт личный счет участника размещения заказа, и контактные телефоны сотрудников Анка, обслуживающих данный счет

9

Фамилия, имя отчество лица, имеющего право по доверенности действовать от имени физического лица – участника размещения заказа, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии, адрес его места жительства, контактный телефон

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность вышеуказанных сведений.

К сведениям об участнике размещения заказа прикладываются следующие документы:

______________(название документа)_______(количество листов);

______________(название документа)_______(количество листов);

…………………………………………………………………………………………………………..

______________(название документа)_______(количество листов).

Руководитель организации      _____________________________ (Ф.И.О.)     

Главный бухгалтер              _______________________________ (Ф.И.О.)

                                                                    (М.П.)

Регистрационный номер документа __________________________

Число, месяц, год _________________________________________

Представленные сведения подлежат использованию при оформлении государственного контракта, их достоверность гарантируется участником размещения заказа посредством предоставления надлежащим образом  удостоверенных копий следующих документов, которые участник размещения заказа имеет возможность приложить к заявке:

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- учредительных документов;

- акта сверки, выданного ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенная печатью организации;

- документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право подписи договоров и финансово-хозяйственных документов (копия протокола собрания учредителей, доверенность или иные).

Приложение №3

к  пункту 4 раздела II  конкурсной документации

на проведение открытого конкурса по размещению заказа на _____________________
___________________________________________________________________________

На конверте указывать

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО     час. 00 мин « __»__________2007г.

КУДА:

____________________________________________

адрес

КОМУ:

В _________________________________________

Наименование Заказчика

Для участия в открытом конкурсе по размещению заказа на строительство ________________
______________________________________________________________________________

Дата и время поступления данной заявки на участие в конкурсе¹

______ 20___ года ____ час. _____ мин.

Вх. № _______

_____________________________________________________________________________________            ¹Заполняется сотрудником Заказчика в присутствии представителя участника размещения заказа.

            Желательно на конверте указать наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа.

Приложение №4

к  пункту 27 раздела III  конкурсной документации

по размещению заказа на _______________________________________________________________

ПРОЕКТ

Государственный контракт № _________

ПОДРЯДА

на строительство _____________________________________________________________

г. Таганрог                                                                                                     «__» ______ 20___ г.

_________________________ от имени Российской Федерации в целях обеспечения государственных нужд, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________ и доверенности от 30.01.20__ № ________, с одной стороны, и ____________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Конкурсной комиссии от _________.20__ протокол № _____, заключили настоящий Государственный Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется построить ___________________________________________ с использованием материальных и трудовых ресурсов Подрядчика в соответствии с техническим  заданием (приложение 1 к  настоящему Контракту) и согласно Сметы затрат на выполнение специальных работ и поставку оборудования (приложение 3 к настоящему контракту).

1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы и поставка технических средств выполняются в полном соответствии с составленным Подрядчиком совместно с Заказчиком календарным планом  выполнения работ (приложение 2 к настоящему Контракту)  и  предоставленной Подрядчиком Сметы затрат на выполнение специальных работ и поставку оборудования (Приложение 3 к настоящему Контракту).

1.4. Сроки выполнения работ с момента подписания Контракта до __________. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком.

2. Сумма Контракта и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Сумма настоящего Контракта составляет _________ рублей (________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18 % _______ рублей (______ рублей ___ копеек).

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком поэтапно с авансовым платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Форма оплаты платежное поручение.

2.4. Оплата производится в течение ___ дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.5. Размер авансового платежа не более 30 % от суммы Контракта составляет ____________ рублей (__________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18 % . Авансирование осуществляется поэтапно согласно календарного плана (Приложение 2 к настоящему Контракту).

2.6. Стоимость доставки поставляемого оборудования  и комплектующих входит  в стоимость оборудования по настоящему Контракту.

2.7. Стоимость поставляемого по данному Контракту оборудования и работ на период действия данного договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

2.8. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (Приложении 2 к настоящему Контракту), и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта.

3.2.2. Выполнить работы лично.

3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения переданной  техники, материалов, оборудования и иного имущества, используемого для исполнения настоящего Контракта.

3.2.4. По окончании работ передать ее результат и права на нее Заказчику, а также передать Заказчику информацию, необходимую для эксплуатации и иного использования результата работ.

3.2.5. Предоставить срок гарантии качества выполняемых работ на ___ (_______) месяцев, срок гарантии качества поставляемого оборудования на ___ (_______) месяцев в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к настоящему контракту), за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

            3.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением запасных частей, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста по месту нахождения оборудования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.2.7. Обучить должностных лиц таможни работе на поставляемом оборудовании до окончания строительства.

3.2.8. В случае обнаружения обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по Контракту и находящихся вне компетенции Подрядчика, известить о них Заказчика в течении трёх дней с момента появления таких обстоятельств.

3.2.9. Возвратить по окончании работ неиспользованные материалы и имущество, предоставленные Заказчиком для производства работ, в том состоянии, в котором они были предоставлены Подрядчику.

3.2.10. Подрядчик берет на себя обязательства по сохранению конфиденциальных сведений Заказчика, ставших известными в процессе проведения работ по данному Контракту, в соответствии с действующим законодательством.

3.2.11. Обеспечить при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. В соответствии с установленным распорядком предоставить доступ на объекты, перечисленным в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту), для проведения строительно-монтажных работ.

3.3.2. Принять и оплатить поставляемое оборудование и дополнительные комплектующие в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3.3. В течение десяти дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Контракта, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика.

3.3.4. Заказчик берет на себя обязательства по сохранению конфиденциальных сведений Подрядчика, ставших известными в процессе проведения работ по данному Контракту, в соответствии с действующим законодательством.

3.3.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ и поставке оборудования.

4.2. Сдача результатов работ и поставленного оборудования Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с действующим законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

            В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ, поставки оборудования условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

            Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы Подрядчика, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем Контракте и произошло по вине Подрядчика..

4.4. Датой выполнения работ, поставки оборудования считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. В случае  выполнения  работ  отдельными  этапами сдача-приемка выполненных работ  осуществляется поэтапно.

            4.5. На момент передачи Заказчику оборудование должно принадлежать Подрядчику на праве собственности и не должно быть обременено правами и притязаниями третьих лиц.

            4.6. Подрядчик обязан доставить и передать оборудование Заказчику по адресам, указанным в Техническом задании (приложение 1 к настоящему контракту), включая проведение своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочных работ.

            4.7. Подрядчик формирует каждый комплект оборудования и поставляет в упаковке, содержащей сопроводительную надпись о её содержимом с обязательным указанием количества каждого наименования комплектующих оборудования.

Оборудование должно быть промаркировано и упаковано Подрядчиком в соответствии с требованиями технических условий на его изготовление.

Упаковка оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.

            4.8. Каждая единица поставляемого оборудования должна быть укомплектована:

- паспортом (формуляром);

- соединительными кабелями, шнурами питания и иным вспомогательным оборудованием в соответствии с требованием технической документации;

- руководством по эксплуатации с подробным описанием технических характеристик на русском языке, отпечатанным топографическим способом в виде брошюры и другими документами;

- гарантийным талоном.

            4.9. В случае выявления при установке оборудования несоответствия его технических характеристик, технических характеристик комплектующих оборудования требованиям к техническим и функциональным характеристикам поставляемого оборудования (комплектующих), Подрядчик обязан предоставить другое оборудование (комплектующие) с требуемыми техническими, функциональными характеристиками к месту установки оборудования. Оборудование, технические характеристики которого (комплектующих) не соответствует требованиям к техническим и функциональным характеристикам поставляемого оборудования (комплектующих), не засчитывается в счет исполнения обязательств по государственному контракту.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, и за нарушение сроков выполнения этапов работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % цены работ или этапа работ за каждый день просрочки, но не более 10 % указанной цены.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % указанной суммы.

5.3. В случае невыполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 10 дней с момента расторжения Контракта Подрядчик возвращает сумму перечисленного аванса.

5.4. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

5.5. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Контракта либо по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

9. Прочие условия

 9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания Сторонами и действует до ________________.

 9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

 9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

- Приложение 1. Техническое задание на ___ (__________) листах.

- Приложение 2. Календарный план выполнения работ на __ (______) листах.

- Приложение 3. Смета затрат на выполнение специальных работ и поставку оборудования на __ (______) листах.

9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор _______________

___________________ //____________//

                   М.П.

Директор _______________

___________________ //____________//

                   М.П.

Приложение 1

к Государственному Контракту подряда № ______ от «__» _________ 2007 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство ____________________________

1.      Основание для строительства

      Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) разработано: на основании «Сводного плана капитальных вложений ФТС России на 20__ год» и рабочего проекта на строительство ____________________________________________________________________________________ для нужд Заказчика.

2.      Цель и назначение разработки

     Целью настоящего технического задания является: строительство ____________________________________________________________________________________ для нужд Заказчика.

3.      Источники финансирования работ

Источник финансирования: федеральный бюджет.

4.      Объемы производства работ

Подрядчик должен осуществить поставку оборудования в т.ч. 100% ЗИП, проведение строительно-монтажных работ на объектах по адресам, указанных в разделе 5 Технического задания и осуществить ____________________________________________.

4.1.    Поставка оборудования и материалов

4.2.    Подготовка мест установки выносного и наземного оборудования

4.3.    Строительно-монтажные работы.

4.4.    Инсталляция поставленного оборудования.

4.5.    Обучение выделенных сотрудников Заказчика эксплуатации оборудования ______________

5.    Требования к оборудованию

Нормативные документы

5.1            Техническая постановка задачи


5.2              Общие технические требования

5.2.1.    Всё предоставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

5.2.4.    Конфигурация оборудования.

5.2.12.  Климатические требования.

            Рабочие параметры предлагаемого оборудования должны гарантироваться при температуре окружающей среды:

-           при установке в отапливаемых

                 помещениях                                          от+5° С. до+40° С.

-           при установке в контейнере                от+5° С. до+50° С.

-           при установке на открытом

воздухе и при замене неисправного блока на рабочий

от  - 50° С. до +50° С.

 

5.2.13.   Требования к электропитанию.         

           Электропитание оборудования должно осуществляется от   существующей сети вторичного гарантированного питания Транспортной сети: –48V DC. (также, должна быть предусмотрена возможность поставки оборудования с электропитанием +20V DC и –60V DC). В случаях занижения или пропадания напряжения первичного  источника на вводах питания, аппаратура должна полностью восстанавливать свои рабочие  параметры после появления напряжения без вмешательства обслуживающего персонала ТС.

             Предлагаемое оборудование должно сохранять свои рабочие параметры  при изменении номинального напряжения питания

             –48 V DC (+20V DС или –60V DC)  в пределах  -15%+20%.

5.2.14.     В оборудовании должна быть исключена возможность воспламенения  при случайном замыкании в цепях питания и при неправильном включении полярности электропитания.

5.2.15.     Потребление энергии.

5.2.15.1. Потребление энергии различными блоками и модулями должно быть сведено в таблицы, включая энергопотребление для каждой конфигурации и для каждой группы оборудования в отдельности.

5.2.15.2. Оборудование ______ должно быть оборудовано  источниками бесперебойного питания, обеспечивающих беспрерывную работоспособность оборудования не менее 3-х часов.

5.2.15.3. В рамках конкурсного предложения Участник торгов должен дать подробное описание и обоснование предложенного решения по системе обеспечивающей беспрерывную работоспособность оборудования ______.

5.2.16.     Характеристики надежности.                                                       

На предлагаемое оборудование поставщик должен представить таблицу  по надежности (FIT, MTBF, MTTR) каждого блока, входящего в состав данного оборудования.

5.2.17.     Для удобства монтажа и эксплуатации, предлагаемое оборудование  должно иметь простую конструкцию, компактность, легкость в установке и обслуживании.

5.2.18.     Если оборудование не имеет защитной крышки (двери), то все органы регулировки и соединения, расположенные на передних панелях, должны иметь конструкцию, исключающую возможность непреднамеренного воздействия, которое может привести к ухудшению или нарушению работоспособности оборудования.

5.2.19.     В предлагаемом оборудовании  должна быть предусмотрена возможность изменения частотного плана на ближнем и удаленном терминалах, как с использованием терминальной программы, так и при помощи системы управления.

5.2.20.     Поставщик оборудования должен иметь возможность поставки всех необходимых комплектующих для своего оборудования (_____________________________________________
__________________________________________________________________________ и т.д.).

5.2.21.     Для конфигурации оборудования должно быть предусмотрено наличие рабочего терминала (craft-terminal), с возможностью полной конфигурации и запуска в работу (с подключением трафика) ближнего терминала. Также должно быть предусмотрено наличие рабочего терминала с возможностью полной конфигурации и запуска в работу (с подключением трафика) сегмента Транспортной сети, состоящего из нескольких терминалов, без наличия подключенной системы управления в каждой.

6.2.22.     В представленном оборудовании должен производиться контроль основных параметров, включая контроль качества цифрового радиорелейного тракта согласно рек. МСЭ-Т G.826 [3].

6.2.23. Технические характеристики оборудования предлагаемого поставщиком должны удовлетворять следующим техническим характеристикам, описанным в Таблице 1.

Таблица 1.

Частота, диапазон не менее

7,200 – 7,550 ГГц

Выходная мощность (дБм)

4PSK, не менее

+27

Приемный порог при BER=10E-6 (дБм), не хуже

4PSK

2xE1

-90

-87

-84

             -81

4xE1

8xE1

16xE1

Приемный порог при BER=10E-3 (дБм), не хуже

4PSK

2xE1

-93.5

-90.5

-87.5

-84.5

4xE1

8xE1

16xE1

    

6.3.           Требования к радиооборудованию

 6.3.1.     Требования к передающему оборудованию.

            Поставщик оборудования должен представить в табличном виде значения параметров выходной мощности передатчика (дБм) для всех предлагаемых диапазонов (поддиапазонов), как для оборудования со стандартной мощностью передатчика, так и для оборудования с повышенной мощностью (если такое имеется), а также, значения выходной мощности при наличии встроенного аттенюатора с фиксированным ослаблением сигнала.   

 6.3.2.     Требования к приемному   оборудованию.

6.3.2.1.   Для данного оборудования должна быть представлена таблица со  значениями чувствительности приемника (дБм) для всех предлагаемых  скоростей передачи при уровнях BER 10 - 3 и 10 – 6.

6.3.2.2.    Остаточный коэффициент ошибок при измерении за 48 часов, (RBER)

              на скорости передачи Мбит/с., должен быть:

                           2,048                                   ≤ 36   (≤ 10-10)

                           8,448                                   ≤ 144 (≤ 10-10)

                                                      34,368                                  ≤ 58   (≤ 10-11)

6.3.2.3.      Динамический диапазон АРУ, дБ,                 >55

6.3.2.4.     Скорость срабатывания АРУ, дБ/с,                >100

6.3.3.        Требования к оборудованию основной полосы частот.

6.3.3.1.     Код стыка                                                            HDB-3

6.3.3.2.       Параметры стыка интерфейсов трафика должны соответствовать  Рек. МСЭ-Т G.703 [1],               

                Входное/выходное сопротивление, Ом,

                при скорости передачи. Мбит/с:

                     2,048; 8,448 и 34, 368                  120 ±1 (симм.) 75 ±1 (несимм.)

                                                                                         

  6.3.4.      Требования к оборудованию резервирования.

  6.3.4.1.    В предлагаемом оборудовании должен быть обеспечен визуальный контроль работы системы резервирования, сохранение и отображение состояния пролёта, возможность ручного управления приёмопередатчиками основного и резервного радио каналов.

 6.3.4.2.    Оборудование должно иметь следующие виды резервирования (пороги переключения которых должны быть сведены в таблицу):

а) безотрывный (без ошибок) переход:  

-  автоматический переход с рабочего оборудования на резервное, в следствии замирания сигнала;                                                        

-  ручной безотрывный переход с рабочего оборудования на резервное при эксплуатации и обслуживании;

-  автоматический возврат с резервного оборудования на рабочее в следствии восстановления  рабочего;                                                                                                           

-  автоматический возврат с резервного на рабочее в следствии ухудшения качества резервного пролёта по сравнению
 с рабочим в соответствии с уровнями порогов приоритета;            

б) запреты перехода:

-  запрет автоматического перехода рабочего оборудования на   резервное в целях обслуживания и испытаний;

-  запрет автоматического перехода с резервного на рабочее в
   целях обслуживания и испытаний;

               -  запрет автоматического перехода с рабочего оборудования на   резервное при неисправности резервного.

6.3.4.3.  Суммарное время переключения на резервное оборудование, согласно рек. МСЭ-Т G.841[10] должно быть не более 50мс.

   6.3.4.4.  При использовании резервирования должна быть предусмотрена конфигурация оборудования с двумя антеннами на пролёт 1+1 ”Горячее резервирование” (например, использование ВЧ сплиттеров ).

6.4.          Требования с системе управления

  Подрядчик должен предложить Систему управления  для обеспечения  контроля и управления предлагаемым оборудованием.

  6.4.1.  Система управления (СУ) должна поддерживать уровень управления сетевыми элементами и частично уровень управления сетью. СУ предназначена для непрерывного централизованного контроля и управления системой (линией, подсетью) связи (оборудованием, каналами, трактами и т.д.). СУ должна обеспечивать управление и контроль как за PDH и SDH системами, так и за оборудованием мультиплексирования.

6.4.2         Требования к функциям системы управления.

6.4.2.1.   В области управления конфигурацией.

6.4.2.1.1. Автоматизированный сбор идентификационной информации об   элементах сети на линии (подсети) связи.

6.4.2.1.2        Получение конфигурационной информации о новом сетевом  элементе, синхронизация баз данных сетевого элемента и системы управления.

6.4.2.1.3.  Установка и контроль параметров сетевых элементов, в том числе:

-          наличие блоков оборудования и их идентификационные данные;

-          конфигурация блоков оборудования;

-          идентификатор сетевого элемента в сети управления;

-          идентификатор радиорелейного пролёта;

-          приоритеты перехода оборудования на резерв;

-          ручное безотрывное переключение с рабочего оборудования на резервное;

-          ручное обрывное переключение с рабочего оборудования на резервное;

-          запрет автоматического перехода на резервное оборудование (возврата с резервному оборудованию) в целях техобслуживания и испытаний;

-          контроль состояния  радиооборудования;

-          установка пороговых параметров по качественным показателям для выдачи аварийных сообщений;

-          установка даты и времени в контроллерах сетевого элемента;

-          установка локальных и удаленных шлейфов по ПЧ, ВЧ и по всем трибутарным портам Е1.

6.4.3.      Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к системе управления необходимы средства многоуровневого административного разграничения доступа к функциям управления в зависимости от статуса пользователей. Заказчик оборудования должен иметь возможность изменения всех паролей и доступа ко всем ресурсам системы управления, операционной среды и оборудования связи (включая установку и переустановку системы, а также системного и прикладного программного обеспечения) без вмешательства представителей Подрядчика оборудования.

6.5.             Прочие технические требования

6.5.1.   Для заземления оборудования должен быть болт с резьбовым  соединением, расположенным в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Возле болта должен быть помещен нестираемый при эксплуатации  знак заземления по ГОСТ 21130-75 [2]. Вокруг болта должна быть контактная площадка для  присоединения заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь поверхностной окраски.

6.5.2        Оборудование должно соответствовать требованиям  пожарной безопасности в производственных помещениях по  ГОСТ 12.1.004-91 [4].

6.5.3.   Для удобства учета, складирования и отправки оборудования на объекты, Подрядчик должен иметь возможность поставки оборудования пролетами.

6.5.4.  Маркировка оборудования должна производиться на несъемных частях и в доступном для обзора месте. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы оборудования, механически прочной и не должна стираться или смываться жидкостями, используемыми при эксплуатации, или должна легко восстанавливаться в процессе эксплуатации.

6.5.5. Оборудование в упакованном виде должно быть устойчиво к
транспортированию при температуре окружающего воздуха от минус 50° С до + 50° С и относительной влажности воздуха 100 % при температуре +25° С. А также, должно быть устойчиво к хранению в складских не отапливаемых помещениях при температуре от минус 50° С до + 40° С,  и среднемесячном значении относительной влажности 80% при температуре +20° С.

6.5.6.        Оборудование должно базироваться на использовании новейших технологий.

6.5.7.   Оборудование должно быть совместимо с используемым оборудованием и техническими решениями, применяющимися на сетях заказчика. Установка оборудования не должна приводить к необходимости модификации или существенной реконфигурации на оборудовании потребителей Транспортной сети.

6.5.8.      Оборудование должно поддерживать модернизацию программного  обеспечения без какого-либо влияния на предоставляемые сервисы. В случае если такая модернизация по какой-либо причине не доступна, процедура модернизации должна быть подробно описана и должна выполняться с минимальным прерыванием сервиса.

6.5.9. Оборудование должно быть произведено стандартным образом  и    соответствовать стандартам ISO.

6.5.10. Механический дизайн оборудования должен соответствовать ETSI стандарту ETS 300 119-1 и ETS 300 119-2. Оборудование должно быть рассчитано на размещение в одной 19” стойке (шкафу):

Высота:            2200 мм (или IEC‑917, укороченная по высоте)

Глубина:           300, 600 или 800 мм

Ширина:           600 мм

6.5.11.  Подрядчик предлагаемого оборудования должен иметь возможность предоставления учебных курсов для обслуживающего персонала заказчика и сотрудников подрядных организаций, работающих с заказчиком по планированию сети на предлагаемом оборудовании, инсталляции и эксплуатации, а также курс по работе с системой управления. Подрядчик должен предоставить право специалистам заказчика и сотрудникам подрядных организаций проводить эксплуатационные и пуско-наладочные работы на предлагаемом оборудовании.

6.5.12. Вся техническая документация, необходимая для обеспечения эксплуатации предлагаемого оборудования (технические описания, спецификации комплектующих и запасных частей, а также инструкции по эксплуатации) должна быть на русском языке.

6.5.13.  Производитель оборудования должен иметь представительство в России и возможность предоставления русскоязычной техподдержки специалистам заказчика. 

6.5.14.  Подрядчик должен всегда своевременно осуществлять поставку на склад заказчика оборудования, комплектующих и запасных частей для предлагаемого оборудования.

6.5.15      Подрядчик должен гарантировать соответствие качества оборудования  настоящим требованиям,  а также замену и ремонт дефектного или бракованного оборудования в течении срока гарантийного обслуживания.

6.5.16    На узле связи ____________________ предусмотреть поставку и установку:

6.5.16.1. Напольного монтажного шкафа размером 42 юнита, предназначенного для размещения стандартного навесного 19” оборудования.

6.5.16.2. Полки под тяжёлое оборудование для установки и поддержки тяжёлого оборудования (до 300 кг) в монтажном шкафу.

6.5.16.3. Блока вентиляторов для создания воздушного потока в объёме монтажного шкафа с терморегулятором (от 0°С до 60°С).

6.5.17    На узле связи ДАПП Куйбышево предусмотреть поставку и установку:

6.5.17.1     Монтажного шкафа размером 12 юнитов, предназначенного для размещения стандартного навесного 19” оборудования.

6.5.17.2     Блока вентиляторов для создания воздушного потока в объёме монтажного шкафа с терморегулятором (от 0°С до 60°С).

6.5.18    На узле связи н.п. Матвеев Курган предусмотреть поставку и установку:

6.5.18.1     Блока вентиляторов для создания воздушного потока в объёме монтажного шкафа с терморегулятором (от 0°С до 60°С).

6.6.    Требования к антенне. Радиотехнические требования к антенне

Параметр

Требуемое значение

Рабочая частота, ГГц, диапазон не менее

7,2 – 7,55

Коэффициент

усиления, дБ

Внизу частотного диапазона, не хуже

29,5

В середине частотного диапазона, не хуже

30,7

Вверху частотного диапазона, не хуже

31,9

Ширина луча по уровню -3 дБ, градус

4,2

Поляризация

линейная

Кросс-поляризационная развязка, дБ, не хуже

32

Коэффициент обратного излучения, дБ

57

Коэффициент стоячей волны

1,3

Потери на отражение, дБ, не более

17,7

6.6.1        Требования к механической прочности и климатическим воздействиям окружающей среды

Параметр

Требуемое значение

Рабочие ветровые нагрузки, км/ч, не менее

100

Предельные ветровые нагрузки, км/ч, не менее

200

Температура окружающей среды, диапазон не менее

-50ºС…+50ºС

Осадки (дождь), см/ч, не менее

10

Относительная влажность, не менее

98% при +35ºС

Солнечная радиация, ккал/час/м2 , не менее

 900

7. Требования к документации

7.1.  Оборудование должно поставляться с комплектом технической документации, формуляром и руководством пользователя. Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с нотариально заверенным переводом оригинала. Состав и содержание технической документации должны быть достаточны для организации эксплуатации и обслуживания оборудования специалистами Заказчика.

7.2. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации, формуляров и руководств пользователя в виде светокопий.

8. Требования к сертификации

8.1. Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документов на поставляемую продукцию, включая комплектующие и расходные материалы, для продукции, по которой наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

·         Документ от фирмы–производителя, подтверждающий обязательства на гарантийное обслуживание оборудования, поставку и монтаж.

·         989234Сертификат соответствия по использованию в сетях телекоммуникаций России.

·         Декларация о соответствии требованиям «Типовые технические требования к антеннам и эллиптическим гибким волноводам для радиорелейных линий связи» Минсвязи РФ 12.05.1997 г.

9. Сроки строительства.

9.1. Срок поставки и строительства ___________________________ не позднее 15 декабря 20__ года.

10. Требования к гарантийному обслуживанию

10.1. Гарантия распространяется на всю поставляемую продукцию, причем начало гарантийного периода исчислялось со дня подписания сторонами Акта выполненных работ.

10.2. Необходимо, чтобы во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности устранялись за период не более 5-ти рабочих дней после получения извещения о неисправности. Общий срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней, при условии предоставления Подрядчиком исправной подобной продукции на срок ремонта, превышающий 5 (пять) рабочих дней.

10.3. Гарантийное обслуживание продукции должно осуществляться на местах установки этой продукции. Если Подрядчик не смог выполнить необходимые работы по восстановлению работоспособности продукции на месте ее установки, то он должен выполнить эти работы в своем сервисном центре. При этом Подрядчик должен обеспечить доставку продукции в сервисный центр Подрядчика своими силами и за свой счет.

10.4. Необходимо, чтобы все запасные части были произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходное комплектующее оборудование и имели бы не худшие функциональные характеристики. Сведения о замене неисправной продукции должны заноситься в формуляр товара специалистами сервисного центра Подрядчика.

11. Организационно-техническое предложение

________________________________________________

(заполняется в соответствии с конкурной заявкой Подрядчика)

ЗАКАЗЧИК

         

               М.П.

ПОДРЯДЧИК

Директор __________

___________________ //____________//

                   М.П.

Приложение 2

к Государственному Контракту подряда № ______ от «__» _______ 2007 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

п/п

Наименование работ

Срок выполнения:

Начало

Окончание

Ответственный

1.

Поставка оборудования и материалов.

с   ______.___________

по _______.__________

Исполнитель

2.

Подготовка и согласование мест установки выносного и наземного радиорелейного оборудования

с   ______.___________

по _______.__________

Исполнитель

3.

Строительно-монтажные работы.

с   ______.___________

по _______.__________

Заказчик

4.

Инсталляция поставленного оборудования.

с   ______.___________

по _______.__________

Исполнитель

5.

Включение узла связи ТП «ДАПП Куйбышево» в ВИТС Таганрогской таможни и в ВИТС ФТС России.

с   ______.___________

по _______.__________

Исполнитель

ЗАКАЗЧИК

Директор __________

___________________ //____________//

М.П.

     

ПОДРЯДЧИК

Директор __________

___________________ //____________//

                   М.П.

 
« Пред.   След. »

Список всех товаров


Поиск
Показать корзину
Ваша корзина пуста.
Дополнительное меню